通用园林绿化合同书2025年通用甲方（建设单位或业主）：_______乙方（施工单位或承包方）：_______一、合同标的1. 项目名称：_______2. 项目地点：_______3. 项目规模：_______4. 项目内容：包括但不限于绿化工程设计、植物种植、养护、配套设施建设等二、合同工期1. 竣工日期：_______2. 工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付_______元违约金；因不可抗力导致工期延误，双方互不承担违约责任三、合同价款及凯发app苹果版的支付方式1. 合同价款：人民币_______元整（大写：_______元整）2. 凯发app苹果版的支付方式：（1）合同签订后_______个工作日内，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款；（2）项目完工并经甲方验收合格后_______个工作日内，甲方支付合同总价款的_______%；（3）项目竣工验收合格后_______个工作日内，甲方支付合同总价款的_______%；（4）工程保修期满后_______个工作日内，甲方支付合同总价款的_______%四、合同履行及验收1. 乙方应在合同约定的工期内完成合同标的项目，并按照甲方要求进行施工。
2. 乙方在施工过程中应严格按照国家有关法律法规、设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量3. 工程完工后，乙方应按照甲方要求进行自检，并在自检合格后_______个工作日内通知甲方进行验收4. 甲方应在收到乙方通知后_______个工作日内对工程进行验收，并出具书面验收报告五、保修责任1. 乙方应对合同标的进行保修，保修期为_______年2. 保修期内，因乙方原因导致合同标的损坏、失效的，乙方应承担修复或更换责任3. 保修期满后，合同标的因自然损耗等原因发生故障，乙方应协助甲方进行修复，但甲方应支付相应的维修费用六、违约责任1. 乙方未按合同约定工期完成项目的，应向甲方支付_______元违约金2. 乙方在施工过程中出现质量问题的，应承担修复或更换责任，并赔偿由此给甲方造成的损失3. 甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付_______元违约金4. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼八、合同生效及解除1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效2. 在合同履行过程中，任何一方不得擅自解除合同，但发生以下情形之一的除外：（1）因不可抗力导致合同无法履行的；（2）一方严重违约，另一方提出解除合同的；（3）法律法规规定的其他情形。
九、其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份甲方（建设单位或业主）：_______乙方（施工单位或承包方）：_______签订日期：_______年_______月_______日。